单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

　　1

　　商品混凝土的放射性指标限量是(　　)。

　　A.内照射指数IM≤1.0，外照射指数Iγ≤1.0

　　B.内照射指数IM≤1.0，外照射指数Iγ≤1.2

　　C.内照射指数IM≤1.2，外照射指数Iγ≤1.2

　　D.内照射指数IM≤1.2，外照射指数Iγ≤1.3

　　参考答案：A

　　2

　　依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自(　　)起15d内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

　　A.开工报告递交之日B.开工报告批准之日C.开工报告确定的开工之日D.取得施工许可证之日

　　参考答案：B

　　3

　　《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201规定工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，(　　)d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔被认可。

　　A.7B.14C.28D.56

　　参考答案：C

　　4

　　需从基础到上部结构全部断开的是(　　)。

　　A.伸缩缝B.沉降缝C.防震缝D.以上全是

　　参考答案：B

　　5

　　关于涂料防水的说法，正确的是(　　)。

　　A.有机防水涂料宜用于结构主体的迎水面或背水面B.无机防水涂料可用于结构主体的迎水面或背水面C.防水涂膜多遍完成，每遍涂刷时应顺同一方向交替搭接D.涂料防水层中胎体增强材料上下两层应相互垂直铺贴

　　参考答案：B

　　有机防水涂料的特点是达到一定厚度且有较好的抗渗性，在各种复杂基面都能形成无接缝的完整防水膜，所以，有机防水涂料通常用于地下工程主体结构的迎水面。

　　6

　　关于建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面所采用的装修材料的燃烧性能等级的说法，正确的是(　　)。

　　A.顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料B.顶棚应采用A级装修材料，墙面和地面应采用不低于B1级装修材料C.顶棚和墙面应采用A级装修材料，地面采用不低于B1级装修材料D.顶棚、墙面、地面均可采用经过阻燃处理的B1级装修材料

　　参考答案：A

　　7

　　检查某工程施工过程实际进度时，发现某工作的总时差由原计划的4d变为--2d，则说明该工作的实际进度(　　)。

　　A.拖后2d，影响工期2dB.拖后4d，影响工期2dC.拖后6d，影响工期2dD.拖后6d，影响工期6d

　　参考答案：C

　　8

　　关于人造饰面石材的特点，下列各项中正确的是(　　)。

　　A.强度低B.耐腐蚀C.价格高D.易污染

　　参考答案：B

　　9当计算工期不能满足合同要求时，应首先压缩(　　)的持续时间。

　　A.关键工作B.非关键工作C.总时差最长的工作D.持续时间最长的工作

　　参考答案：A

　　10

　　对某个项目的各项分部工程进行功能评分如下，计算得出相应各项的预算成本：

分部分项工程名称	功能评分	预算成本
主体工程	35	820万元
装饰装修工程	33	515万元
屋面工程	12	172万元
门窗工程	7	90万元

　　从上表中数值看出，(　　)成本比重偏高，应做重点分析，寻求降低成本的措施。

　　A.主体结构工程B.装饰装修工程C.屋面工程D.门窗工程

　　参考答案：A

　　价值系数=功能系数/成本系数;

　　本题只需找出成本比重偏高的分部分项工程(即价值系数最低的项)，并不需要精确计算，可用“功能评分/预算成本”进行估算。

　　主体工程估算结果0.043、装饰装修工程估算结果0.064、屋面工程估算结果0.070、门窗工程估算结果0.078，由此可见，相对于单位功能评分值主体工程的成本过高。

　　11

　　薄壁空间结构属于空间受力结构，主要承受曲面内的(　　)。

　　A.剪力B.弯矩C.轴向压力D.轴向拉力

　　参考答案：C

　　12

　　组织等节奏流水施工的前提条件是(　　)。

　　A.各施工段的工期相等

　　B.各施工段的施工过程数相等

　　C.各施工过程施工队人数相等

　　D.各施工过程在各段的持续时间相等

　　参考答案：D

　　各施工过程在各流水段上的持续时间均相等，这是等节奏流水施工唯一的条件，也是最大的特点。

　　13

　　关于室内地面防水施工质量验收程序的说法，正确的是(　　)。

　　A.基层→防水层→蓄水试验→保护层→面层→验收

　　B.基层→防水层→保护层→面层→蓄水试验→验收

　　C.基层→防水层→蓄水试验→二次蓄水试验→保护层→面层→验收

　　D.基层→防水层→蓄水试验→保护层→面层→二次蓄水试验→验收

　　参考答案：D

　　14

　　施涂于A级基材上，湿涂覆比小于1.5kg/m2的有机装饰涂料，可作为(　　)级装修材料使用。

　　A.AB.B1C.B2D.B

　　参考答案：B

　　15

　　关于混凝土结构特点的说法，正确的是(　　)。

　　A.可模性好B.耐火性差C.维护费用高D.抗裂性较好

　　参考答案：A

　　16

　　暂列金额参考依据是以分部分项工程量清单费比例的(　　)。

　　A.5%～10%B.10%～15%C.15%～20%D.20%～25%

　　参考答案：B

　　17

　　《招标投标法》规定，对于依法必须进行招标的项目，招标人应给予投标人编制投标文件的合理期间，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不少于(　　)d，同时，招标人对于已发出的招标文件进行澄清或修改，亦必须在要求提交投标文件截止时间以前(　　)d。

　　A.20、10

　　B.20、15

　　C.30、15

　　D.30、20

　　参考答案：B

　　18

　　地基处理方法中，既可用于加固深1～4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等地基，还可用作结构辅助防渗层的是(　　)。

　　A.灰土地基B.砂和砂石地基C.粉煤灰地基D.矿渣地基

　　参考答案：A

　　19土石方施工时，白天施工现场噪声排放限值规定最小值是(　　)dB。

　　A.65B.70C.75D.85

　　参考答案：B

　　20

　　厕浴间、厨房防水层完工后，应做(　　)蓄水试验。

　　A.8hB.12hC.24hD.48h

　　参考答案：C

　　多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

　　21

　　灰土地基、砂和砂石地基在施工过程中应检查的项目有(　　)。

　　A.总铺设厚度B.分段施工时上下两层的搭接长度C.夯实时的加水量D.夯压遍数E.压实系数

　　参考答案：B,C,D,E

　　22

　　关于场区控制网建立的说法，正确的有(　　)。

　　A.充分利用勘察阶段的已有平面和高程控制网

　　B.原有平面控制网的边长，应投影到测区的主施工高程面上，并进行复测检查

　　C.原有平面控制网精度满足施工要求时，也不可作为场区控制网使用

　　D.新建场区控制网，不可利用原控制网中的点组进行定位

　　E.小规模场区控制网，可选用原控制网中一个点的坐标和一个边的方位进行定位

　　参考答案：A,B,E

　　场区控制网，应充分利用勘察阶段的已有平面和高程控制网。原有平面控制网的边长，应投影到测区的相应施工高程面上，并进行复测检查。精度满足施工要求时，可作为场区控制网使用。否则，应重新建立场区控制网。新建场区控制网，可利用原控制网中的点组(由三个或三个以上的点组成)进行定位。小规模场区控制网，也可选用原控制网中一个点的坐标和一个边的方位进行定位。

　　23

　　施工过程中减少基坑回弹变形的有效措施有(　　)。

　　A.基底暴露晾晒B.保证基坑井点降水正常C.防止地基土浸水D.尽快浇筑垫层和底板E.对基础结构下部土层进行加固

　　参考答案：B,C,D,E

　　(难度：非常简单)参考解析：

　　24

　　灌注桩成孔的控制深度与桩型有关，下列说法中，正确的有(　　)。

　　A.摩擦桩应以设计桩长控制成孔深度

　　B.摩擦桩采用锤击沉管法成孔时，桩管人土深度控制应以贯人度为主，以标高控制为辅

　　C.当端承型桩采用钻(冲)、挖掘成孔时，应以设计桩长控制成孔深度

　　D.当端承型桩采用锤击沉管法成孔时，桩管人土深度控制应以贯入度为主，以标高控制为辅E.端承摩擦桩必须保证设计桩长及桩端进入持力层深度

　　参考答案：A,D,E

　　25关于工程质量问题的说法，正确的有(　　)。

　　A.特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故

　　B.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故

　　C.较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故

　　D.一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故

　　E.轻微质量事故，是指造成1人死亡，或者5人以下重伤，或者50万元以上100万元以下直接经济损失的事故

　　参考答案：A,B,C,D

　　26

　　胶合板作为装修材料使用时，说法正确的有(　　)。

　　A.当胶合板表面涂覆一级饰面防火涂料时，可作为B1级装修材料使用

　　B.当胶合板表面涂覆一级饰面防火涂料时，可作为A级装修材料使用

　　C.当胶合板用于顶棚和墙面装修并且不内含电器、电线等物体时，宜仅在胶合板表面涂覆防火涂料

　　D.当胶合板用于顶棚和墙面装修并且内含电器、电线等物体时，胶合板的内外表面及相应的木龙骨应采用阻燃浸渍处理，达到B1级

　　E.当胶合板用于顶棚和墙面装修并且内含电器、电线等物体时，胶合板的外表面应涂覆防火涂料两遍，达到A级

　　参考答案：A,C,D

　　27

　　常用于建筑内部墙面，且燃烧性能为B1级的装修材料有(　　)。

　　A.纤维石膏板B.玻璃棉板C.难燃胶合板D.聚酯装饰板E.难燃墙纸

　　参考答案：A,B,C,E

　　28

　　下列属于危险性较大的分部分项工程范围的有(　　)。

　　A.开挖深度超过5m的基坑支护、降水工程B.搭设高度8m以上的混凝土模板支撑工程C.搭设高度20m的落地式钢管脚手架工程D.施工高度80m的建筑幕墙安装工程E.预应力工程

　　参考答案：A,B,D,E

　　29关于基坑土方开挖与回填的安全技术措施的说法，正确的有(　　)。

　　A.人工开挖时，两人操作问距应大于2mB.机械开挖时，多台挖土机间距应大于10mC.采用机械开挖时，在挖土机工作范围内，严禁进行其他作业D.在基坑边堆放弃土时，应距坑边1m以外，堆放高度不能超过1mE.施工中应防止地面水流人坑内，以免发生边坡塌方

　　参考答案：B,C,E

　　30

　　基坑(槽)回填土施工过程中，应查验(　　)等项目。

　　A.回填土质B.排水措施C.每层填筑厚度D.回填土含水量E.标高

　　参考答案：B,C,D

　　(难度：非常简单)参考解析：

　　土方回填过程中应对回填土含水量、每层填筑厚度和排水措施进行检查，以便控制每层回填质量;标高、边坡坡度是在回填结束后检查的。

　　案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)

　　31

　　背景

　　某单层工业厂房工程施工，拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管(每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人准备随吊篮一起从屋顶下落到地面。

　　此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人、材随吊盘下落坠地，造成3人死亡，3人重伤的事故。

　　该事故调查处理结束后，项目部还组织了专题安全教育活动，组织全体参建人员对本次事故教训进行学习。

　　问题

　　(1)该事故属于哪个等级?并说明该等级的判定标准。

　　(2)分析造成这起事故的原因。

　　(3)事故发生后，该单位在2h内书面向有关单位进行报告，并按规定逐级上报。简要说明施工单位报告事故时应包括哪些具体内容?

　　参考解析：

　　(1)按《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)中事故等级划分的原则，本次事故可定为较大事故。

　　较大事故的判定标准：1)造成3人以上10人以下死亡;2)造成10人以上50人以下重伤;3)造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失。满足上述任意一条，即为较大事故。

　　(2)造成这起事故的原因是：

　　违反了货运升降机严禁载人上下的安全规定;违反了卷扬机应由经过专门培训且合格的人员操作的规定;对卷扬机各部件(如钢丝绳)缺乏日常检查和维护保养;不排除超载的可能。这些综合原因酿成了伤亡事故。

　　(3)报告事故应当包括下列内容：

　　1)事故发生单位概况;

　　2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况;

　　3)事故的简要经过;

　　4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;

　　5)已经采取的措施;

　　6)其他应当报告的情况。

　　32背景

　　某装饰装修工程施工所需部分材料数量及单价如下表所示：

　　项目材料采购计划(节选)

序号	材料名称	计量单位	消耗数量	单价(元)
1	水泥	t	52	310
2	白水泥	t	8.5	420
3	砂	m3	150	40
4	实木装饰门扇	m2	136	125
5	铝合金窗	m2	260	130
6	细木工板	m2	275	46
7	木地板	张	350	320
8	石膏板	张	240	40
9	乳白胶	kg	300	6
10	墙砖	m2	1200	48
11	地砖	m2	1000	70
12	地面石材	m2	460	275
13	洁具	件	52	960

　　问题

　　(1)按ABC分类法分析出主要材料、次要材料和一般材料;

　　(2)简要叙述各类材料的采购要点。

　　参考解析：

　　(1)按照各材料占总价百分比的多少，对各材料进行排序，并按其价值计算各材料在总价值中的累计比重，详细计算结果见下表：

　　由此可见：1～5项材料(地面石材、木地板、地砖、墙砖、洁具)累计比重占80.5%为A类材料;6～7项材料(铝合金窗、实木装饰门扇)累计比重占80.5%～90.4%，为B类材料;其余材料为C类材料(一般材料)。

　　(2)A类材料(主要材料、大宗材料)项目经理部编制材料需要量计划，由企业物资部门统一采购，按计划供应给相应项目经理部;B类和C类材料应由项目经理部编制采购计划，按计划自行采购。

　　33

　　背景

　　某综合办公楼工程，建设单位(甲)通过招标投标程序确定工程由承包商(乙)为中标单位，双方签订了工程总承包合同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成的。后甲就工程质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。

　　问题

　　(1)本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并说明理由。

　　(2)本案工程出现的质量问题责任应如何划分?

　　(3)甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?并说明理由。

　　参考解析：

　　(1)合同有效性判定如下：

　　甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据《合同法》和《建筑法》的规定，发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。

　　乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据《合同法》和《建筑法》的规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。乙与丁签订的分包合同无效。理由：根据《合同法》和《建筑法》的规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给第三人。建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁，违反了上述规定，应认定合同无效。

　　(2)本案工程出现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不尽合理给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。

　　(3)甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与乙不存在合同关系，根据《合同法》和《建筑法》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

　　34

　　背景

　　某公司中标某沿海城市一高层写字楼工程，该公司进场后，给整个工程各工序进行划分，并明确了各工序之间的逻辑关系如下表所示：

工作	紧前工作	紧后工作	持续时间
A		C、E	3
B		G	4
C	A	D	3
D	C	K	3
E	A	F、H	3
F	E	J、K、M	4
G	B	H	3
H	G、E	I	2
I	H	M	4
J	F	L	5
K	D、F	L	6
L	K、J		4
M	F、I		6

　　在工程施工过程中发生以下事件：

　　事件一：施工单位施工至E工作时，该沿海城市遭受海啸袭击，使该工作持续时间延长了2个月。经评估，施工单位人工费、机械费、临时建筑损失18万元。建筑物受到海水侵蚀，清理、返工费用25万元，施工单位提出了工期2个月、费用43万元的索赔要求。

　　事件二：施工单位施工至I工作时，由于业主指定材料的质量问题，造成施工单位人工费、机械费损失5万元。同时造成持续时间延长2个月。施工单位提出了工期、费用索赔要求。

　　问题

　　(1)根据上表中各工序间的逻辑关系绘制该工程的施工进度计划网络图，并确定关键线路及总工期。

　　(2)事件一中，施工单位的索赔是否成立，并分别说明理由。

　　(3)事件二中，施工单位的索赔是否成立，并分别说明理由。

　　(4)写出事件一、事件二全部发生后本工程实际总工期及关键线路。

　　参考解析：

　　(1)根据上表中各工序间的逻辑关系绘制施工进度计划网络图如下：

　　其中：关键线路为A→E→F→K→L或①→③→⑤→⑧→⑨→⑩→12;

　　总工期为20个月。

　　(2)1)2个月工期索赔：成立。

　　理由：属不可抗力，工期索赔应该成立;

　　2)43万元费用索赔：不成立。

　　理由：①属不可抗力，施工单位人工费、机械费、临时建筑损失费等18万元应由施工单位自行承担;

　　②属不可抗力，建筑物受到海水侵蚀，清理、返工费用25万元应由业主承担。

　　(3)工期索赔不成立，费用索赔不成立。

　　理由：业主指定的材料(并非业主提供材料)，其质量控制责任属施工单位责任范围，故索赔均不成立。

　　(4)事件一、事件二全部发生后，施工进度计划网络图如下：

　　事件全部发生后实际总工期为：22个月。

　　关键线路共有两条，分别为：

　　A→E→F→K→L(或①→③→⑤→⑧→⑨→11→12);

　　A→E→H→I→M(或①→③→⑤→⑥→⑦→11→12)。

　　35

　　背景

　　某房地产开发公司投资建造一座高档写字楼，钢筋混凝土结构，设计项目已明确，功能布局及工程范围都已确定，业主为减少建设周期，尽快获得投资收益，施工图设计未完成时就进行了招标。

　　(1)招标工作中发生以下事件：

　　1)招标文件规定本地区单位参加投标不需要垫资，外地区单位参加投标需要垫资200万元。当地建设行政主管部门指定丙公司为房地产开发公司代理招标事务，并负责组织召开并主持招标预备会议与开标会议。

　　2)五家单位参加投标，其中乙公司在投标截止日期时间之前报送的新报价方案在原报价的同时提出报价降低新方案，经项目经理签字、企业盖章后送招标方，招标方以“一标一投”为理由拒绝该公司报送新的方案。

　　3)最后采用综合评分法确定了甲建筑工程公司为总承包单位。

　　(2)业主与承包方签订施工合同时，由于设计未完成，工程性质已明确但工程量还难以确定，双方通过多次协商，拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。

　　施工总承包合同条款中有如下条款：

　　1)工程合同额为1200万元，总工期为10个月。

　　2)本工程采用固定价格合同，乙方在报价时已考虑了工程施工需要的各种措施费用与各种材料涨价等因素。

　　3)甲方向乙方提供现场的工程地质与地下主要管网资料，仅供乙方参考使用，甲方不对由此带来的费用及工期负责。

　　4)乙方不能将工程转包，为加强工程进度，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他单位。

　　(3)在工程实施过程中，发生如下事件：

　　1)建设单位接到政府安全管理部门将于6月份进行现场工程安全施工大检查的通知后，要求施工单位结合现场安全状况进行自查，对存在的问题进行整改。施工单位进行了自查整改，并向项目监理机构递交了整改报告，同时要求建设单位支付为迎接检查进行整改所发生的费用。

　　2)现场浇筑的混凝土楼板出现了多道裂缝，经有资质的检测单位检测分析，认定是商品混凝土的质量问题。对此，施工单位提出，因混凝土厂家是建设单位推荐的，故建设单位负有推荐的责任，应分担检测的费用。

　　问题

　　(1)根据招投标管理的相关规定，招标过程中发生事件存在哪些不妥?并说明理由。

　　(2)在总承包合同中，业主与施工单位选择总价合同是否妥当?为什么?

　　(3)合同条款中有哪些不妥之处?并给出正确做法或理由。

　　(4)本工程合同执行过程中出现的问题中，施工单位做法是否合理?给出正确做法或理由。

　　参考解析：

　　(1)不妥之一：招标文件对于本地区投标单位与外地区投标单位制定不同的规则;

　　理由：不符合招投标法的公正、公平原则。

　　不妥之二：当地建设行政主管部门指定丙公司作为招标人指定招标代理机构;

　　理由：应由招标人自行组织或委托具备相应资格的单位进行招标，不由能行政主管部门指定。

　　不妥之三：负责组织召开并主持招标预备会议与开标会议;

　　理由：组织并主持招标预备会议和开标会，应由招标单位或其代理公司负责主持，接受当地建设行政主管部门招投标相关管理部门监督。

　　不妥之四：招标人拒绝乙公司的新报价方案;

　　理由：在开标前投标人提交的新文件应属于招标文件的有效补充文件。

　　(2)选用总价合同模式不妥当;

　　理由：施工图设计未完成，虽然工程性质已明确，但工程量还难以确定，工程价格随工程量的变化而变化，双方风险都比较大，不适宜采用总价合同模式。

　　(3)不妥之一：甲方向乙方提供现场的工程地质与地下主要管网资料，仅供乙方参考使用，甲方不对由此带来的费用及工期负责;

　　正确做法：甲方应对提供的资料(数据)真实、准确性负责，并作为乙方现场施工的依据。现场如与提供资料不符，甲方对工期及费用负责。

　　不妥之二：允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位;

　　理由：分包单位再次分包属于违法分包。

　　(4)事件一：施工单位做法不合理;

　　理由：施工单位有保证施工现场安全状况的义务，与是否检查无关。

　　事件二：施工单位做法不合理;

　　理由：建设单位只是推荐，并不是建设单位采购，不承担责任。