一级建造师

导航

2017一级建造师考试《工程法规》考前精品猜题卷(5)

来源 :考试网 2017-08-02

  一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

  1[单选题] 以下关于建设工程领域的民事纠纷表述正确的是(  )。

  A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷

  B.发包人和承包人因建设工程质量产生的纠纷属于民事纠纷

  C.建设行政主管机关与建设工程施工单位之间不会发生民事纠纷

  D.建设工程民事纠纷中发包人与承包人在民事诉讼中的权利不平等

  参考答案:B

  参考解析:考查建设工程民事纠纷概念、内容、特点及其与行政纠纷辨析。A项,施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于知识产权侵权纠纷,而非合同纠纷,所以A项错误;C项,行政机关与施工企业之间除可能因具体行政行为而发生行政纠纷,还可能因履行经济合同而发生民事纠纷;D项,依据我国《民事诉讼法》第8条:“民事诉讼当事人有平等的诉讼权利”之规定,发包人与承包人在民事诉讼中的权利是平等的。故B选项正确。

  2[单选题] 以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是(  )。

  A.宣读有原告签字的起诉书

  B.变更诉讼请求

  C.进行和解

  D.放弃诉讼请求

  参考答案:A

  参考解析:我国《民事诉讼法》第59条规定:“诉讼代理人代为承认放弃变更诉讼请求,进行和解,提起反诉或者上诉,必须有委托人的特别授权”。本题A项明显不属于法定的特别授权事项。故A选项正确。

  3[单选题] 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人(  )。

  A.可以拒绝承担保证责任

  B.应当承担保证责任

  C.只对主债权承担责任

  D.免除保证责任

  参考答案:A

  参考解析:《担保法》第17条规定,一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担保证责任。故A为正确选项。

  4[单选题] 下列人员中不可以作为诉讼代理人的是(  )。

  A.当事人的父母

  B.社会团体

  C.公司的员工

  D.律师

  参考答案:B

  参考解析:2012年8月经修改后颁布的《民事诉讼法》第58条规定:“下列人员可以被委托为诉讼代理人:(1)律师、基层法律服务工作者;(2)当事人的近亲属或者工作人员;(3)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。”诉讼代理人必须是自然人,故B选项正确。

  5[单选题] 根据《注册建造师执业管理办法(试行)》,注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是(  )。

  A.两个项目的发包人是同一单位

  B.因发包人原因导致停工超过3个月

  C.合同约定的工程验收合格,正在办理工程结算

  D.建造师同时具有两个专业的执业资格

  参考答案:C

  参考解析:大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的; (3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。

  6[单选题] 甲某向社会保险行政部门提出工伤认定,社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起(  )日内作出工伤认定的决定。

  A.20

  B.30

  C.45

  D.60

  参考答案:D

  参考解析:根据《工伤保险条例》规定,社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定,并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。故D项正确。

  7[单选题] 企业发生合并、分立、重组以及改制等事项,需承继原建筑业企业资质的,下列说法正确的是(  )。

  A.企业合并的,可以继承合并前各方中较高的资质

  B.企业分立的,按分立前各方较低的资质处理

  C.企业改制的,可以继承原企业资质

  D.应当申请重新核定建筑业企业资质等级

  参考答案:D

  参考解析:企业发生合并、分立、重组以及改制等事项,需承继原建筑业企业资质的,应当申请重新核定建筑业企业资质等级。D项正选。

  8[单选题] 以下关于人民调解的说法中,错误的是(  )。

  A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要服务费用

  B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织

  C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

  D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉

  参考答案:A

  参考解析:《人民调解法》第4条规定:“人民调解委员会调解民间纠纷,不收取任何费用”;第7条规定:“人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织”;第31条规定:“经人民调解委员会调解达成的调解协议,具有法律约束力,当事人应当按照约定履行”;第32条规定:“经人民调解委员会调解达成调解协议后,当事人之间就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的,一方当事人可以向人民法院提起诉讼”。故A为正确选项。

  9[单选题] 施工企业不执行公安机关作出的停工决定,由(  )强制执行。

  A.建设单位

  B.公安部门

  C.人民法院

  D.建设主管部门

  参考答案:B

  参考解析:根据《消防法》的规定,被责令停止施工、停止使用、停产停业的,应当在整改后向公安机关消防机构报告,经公安机关消防机构检查合格,方可恢复施工,使用生产经营。当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的,由作出决定的公安机关消防机构强制执行。故B为正确选项。

  10[单选题] 基层人民法院审理行政诉讼案件,应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的,由(  )批准。

  A.高级人民法院

  B.最高人民法院

  C.中级人民法院

  D.该基层法院院长

  参考答案:A

  参考解析:《行政诉讼法》第57条规定:“人民法院应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的,由高级人民法院批准,高级人民法院审理第一审案件需要延长的,由最高人民法院批准”。故A为正确选项。

  11[单选题] 下列关于租赁合同的表述中,错误的是(  )。

  A.租赁期限超过20年的,超过部分无效

  B.租赁期限超过6个月的,应当采用书面形式

  C.应当采用书面形式,当事人未采用的,视为租赁合同未生效

  D.承租人未经出租人转租的,出租人可以解除合同

  参考答案:C

  参考解析:根据《合同法》第215条规定,租赁合同可以约定租赁期限,但租赁期限不得超过20年。超过20年的,超过部分无效。租赁期间届满,当事人可以续订租赁合同,但约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。租赁期限6个月以上的,应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的,视为不定期租赁。承租人未经出租人同意转租的,出租人可以解除合同。故C为正确选项。

  12[单选题] 《建筑业企业资质等级标准》中“建筑业劳务分包企业资质等级标准”规定,承担劳务分包业务“单项业务合同额不超过企业注册资本金的(  )”。

  A.50%

  B.100%

  C.至少30%

  D.5倍

  参考答案:D

  参考解析:《建筑业企业资质等级标准》中“建筑业劳务分包企业资质等级标准”规定,承担劳务分包业务“单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍”。故D为正确选项。

  13[单选题] 建筑工程施工合同如果无效,一般应采取(  )方式进行处理。

  A.返还财产

  B.赔偿损失

  C.折价补偿

  D.追缴财产,收归国有

  参考答案:C

  参考解析:《合同法》第58条规定,合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。根据上述规定,建设工程施工合同无效一般采取作价补偿原则。故C选项正确。

  14[单选题] 根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生安全生产事故时,单位的(  )应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守。

  A.法定代表人

  B.主要负责人

  C.项目经理

  D.直接责任人

  参考答案:B

  参考解析:《安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故时,单位的主要负责人应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守。

  15[单选题] 北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地,并约定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”。后因北京施工企业拖欠货款,深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中,正确的是(  )。

  A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权

  B.北京市的人民法院有管辖权

  C.上海市的人民法院有管辖权

  D.合同约定的管辖法院条款无效

  参考答案:A

  参考解析:《民事诉讼法》第23条规定:“因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”;第34条规定:“合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定”。本题中,当事人约定由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”符合法律规定。故A为正确选项。

  16[单选题] 下列各项关系中,属于合同法调整范围的是(  )。

  A.企业内部管理关系

  B.买卖关系

  C.劳动合同关系

  D.行政管理关系

  参考答案:B

  参考解析:《合同法》第2条规定:“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议,适用其他法律的规定”。行政法律关系以及企业内部管理关系,因其不是平等主体之间的法律关系,所以均不属于合同法调整范围。故B为正确选项。

  17[单选题] 关于工程建设的标准,说法错误的是(  )。

  A.行业标准在相应的国家标准实施后,应及时进行修订或废止

  B.工程建设行业标准实施后也需要复审

  C.工程建设地方标准中没有强制性条文

  D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案

  参考答案:C

  参考解析:《标准化法实施条例》第14条规定:“行业标准在相应的国家标准实施后,自行废止”;第16条规定:“地方标准由省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门编制计划,组织草拟,统一审批、编号、发布,并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门备案”;第20条规定:“标准实施后,制定标准的部门应当根据科学技术的发展和经济建设的需要适时进行复审。标准复审周期一般不超过五年”;第18条规定“工程建设的质量、安全、卫生标准及国家需要控制的其他工程建设标准”为强制性标准,同时还规定“省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生的地方标准,在本行政区域内是强制性标准”。故C为正确选项。

  18[单选题] 甲、乙、丙三个施工单位组成联合体进行投标,甲为一级资质,乙为二级资质,丙为三级资质,则联合体的资质等级应为(  )。

  A.特级

  B.一级

  C.二级

  D.三级

  参考答案:D

  参考解析:根据《招标投标法》,联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。甲、乙、丙为同一专业单位,因此联合体资质等级应按照资质等级较低的丙来确定。故D为正确选项。

  19[单选题] 关于招标方式的说法,正确的是(  )。

  A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或其他组织投标

  B.邀请招标是招标人以投标邀请书的方式邀请5个以上法人或其他组织投标

  C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经省级人民政府批准可以邀请招标

  D.国有资金占主导或控股地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

  参考答案:C

  参考解析:公开招标,是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。《招标投标法》规定,招标人采用邀请招标方式的,应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

  国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准,可以进行邀请招标。

  《招标投标法实施条例》进一步规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有下列情形之一的,可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

  20[单选题] 以下关于我国仲裁基本制度的表述错误的是(  )。

  A.仲裁实行一裁终局的制度

  B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的,仲裁委员会可以受理

  C.当事人达成有效仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院不予受理

  D.有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权

  参考答案:B

  参考解析:我国《仲裁法》第4条规定:“当事人采用仲裁方式解决纠纷,应当双方自愿,达成仲裁协议。没有仲裁协议,一方申请仲裁的,仲裁委员会不予受理”;《仲裁法》第5条进一步规定:当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院不予受理,即或裁或审制度;《仲裁法》第9条还规定仲裁实行一裁终局的制度。据此,A、C、D选项都符合仲裁法的规定,不符合题意;只有B选项的表述符合题意。故B选项正确。

  21[单选题] 下列事件中,(  )不属于合同之债。

  A.监理单位未按照约定实施监理行为

  B.施工企业承包的工程质量不合格

  C.建筑物上的搁置物脱落造成他人伤害

  D.材料商提供的材料质量不合格但未声明

  参考答案:C

  参考解析:在当事人之间因产生了合同法律关系,也就是产生了权利义务关系,便设立了债的关系。任何合同关系的设立,都会在当事人之间发生债权债务的关系。合同引起债的关系,是债发生的最主要、最普遍的依据。合同产生的债被称为合同之债。建设工程债的产生,最主要的也是合同。施工合同的订立,会在施工单位与建设单位之间产生债;材料设备买卖合同的订立,会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。

  22[单选题] 按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定,全部或者部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额(  )2E右的比例预留保证金。

  A.3%

  B.5%

  C.8%

  D.10%

  参考答案:B

  参考解析:按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定,全部或者部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。社会投资项目采用预留保证金方式的,预留保证金的比例可参照执行。故B为正确选项。

  23[单选题] 根据《劳动争议调解仲裁法》规定,劳动争议申请仲裁的时效期限为(  ),仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

  A.2个月

  B.6个月

  C.1年

  D.2年

  参考答案:C

  参考解析:按照《劳动争议调解仲裁法》第27条规定,劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。故C为正确选项。

  24[单选题] 下列关于承揽合同中的规定,(  )是正确的。

  A.承揽合同属于完成工作成果的合同

  B.承揽合同的标的物具有普遍性

  C.定作人可以随时解除承揽合同,且不用赔偿损失

  D.承揽人接受工作后,可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成

  参考答案:A

  参考解析:承揽合同的标的物是动产,有其特殊性。《合同法》第268条规定,定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失;除当事人另有约定的外,承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成主要工作。未经定作人的同意,承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同;经定作人同意的,承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作人负责。故A为正确选项。

  25[单选题] 联合体中标的,联合体各方向招标人承担(  )。

  A.按份责任

  B.独立责任

  C.补充责任

  D.连带责任

  参考答案:D

  参考解析:《招标投标法》规定,联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。故D为正确选项。

  26[单选题] 监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中,需要连续不断地监督检查,此种监理方式称为(  )。

  A.旁站

  B.巡视

  C.平行检验

  D.巡查

  参考答案:A

  参考解析:混凝土工程施工是涉及建筑地基和结构安全的关键工序和关键施工过程,需要监理工程师进行连续不断地监督检查或检验的监理活动,这种监理方式称为旁站。故A选项正确。

  27[单选题] 关于调解与和解,以下说法正确的是(  )。

  A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加

  B.诉讼阶段当事人达成的和解协议,立即具有强制执行效力

  C.在人民法院执行程序中,任何一方均无权申请法院进行调解

  D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后,就不能再通过和解方式解决争议

  参考答案:A

  参考解析:调解是第三人居中协调解决当事人之间的纠纷;和解是当事人自行协商解决纠纷。根据《民事诉讼法》规定,诉讼阶段的和解不产生强制执行效力,当事人可以在和解后请求法院调解并制作调解书,才可能具有强制执行效力。根据《民事诉讼法》规定,当事人在法院执行和仲裁程序中均可以和解或调解。《仲裁法》第49条规定,当事人申请仲裁后,可以自行和解。故A为正确选项。

  28[单选题] 在第一审民事诉讼程序中,当事人可以自行和解的最后阶段是(  )。

  A.法庭辩论终结前

  B.开庭审理前

  C.法院作出判决前

  D.最后陈述前

  参考答案:A

  参考解析:根据《民事诉讼法》第142条规定:“法庭辩论终结,应当依法作出判决。判决前能够调解的,还可以进行调解,调解不成的,应当及时判决”。故A为正确选项。

  29[单选题] 施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告,建设单位因故不予组织竣工验收;同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行;10月20日建设单位实际使用该工程,则施工单位承担的保修期应于(  )起计算。

  A.6月1日

  B.8月30日

  C.10月8日

  D.10月20日

  参考答案:A

  参考解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对实际竣工日期有争议的,按以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交竣工报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。故A为正确选项。

  30[单选题] 建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中,不产生法律效力的是(  )。

  A.在施工合同中约定仲裁条款

  B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议

  C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议

  D.双方订立书面仲裁协议

  参考答案:C

  参考解析:《仲裁法》第16条规定:“仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议”;《最高人民法院关于适用(人民共和国仲裁法)若干问题的解释》第1条规定:“仲裁法第十六条规定的‘其他书面形式’的仲裁协议,包括以合同书信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等形式达成的请求仲裁的协议”。可见,仲裁协议必须采用书面形式,采用口头形式(包括电话)均无效。故C为正确选项。

  31[单选题] 某施工单位拟采用某种新工艺、新技术组织施工,因其不符合现行强制性标准规定,则施工单位正确的处理程序是(  )。

  A.提供担保后可以实施

  B.自行组织专题论证并经建设单位或监理单位批准后实施

  C.由施工单位向建设行政主管部门备案后实施

  D.提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定后实施

  参考答案:D

  参考解析:《实施工程建设强制性标准监督规定》第5条规定:“工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料,不符合现行强制性标准规定的,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定”。故D为正确选项。

  32[单选题] 下列关于我国法律规定民事诉讼起诉条件的表述中,错误的是(  )。

  A.被告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织

  B.有明确的被告

  C.有具体的诉讼请求和事实理由

  D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

  参考答案:A

  参考解析:《民事诉讼法》第119条规定,起诉必须符合下列条件:(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(2)有明确的被告;(3)有具体的诉讼请求和事实、理由;(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。本题中,A项表述错误,B、C、D项符合法律规定。故A为正确选项。

  33[单选题] 组织建设工程项目的竣工验收是(  )法定权利和义务。

  A.建设行政主管部门

  B.建设单位

  C.监理单位

  D.总承包单位

  参考答案:B

  参考解析:根据《建设工程质量管理条例》规定,国家实行建设工程质量监督管理制度,建设行政主管部门不是工程竣工验收的主体。工程竣工验收是由建设单位来组织的。故B选项正确。

  34[单选题] 女大学生甲某毕业后被企业录用后,主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是(  )。

  A.高处、高温工作

  B.矿山、井下作业

  C.夜班劳动

  D.低温、冷水作业

  参考答案:B

  参考解析:《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山、井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。故B为正确选项。

  35[单选题] 某跨海大桥项目,有甲、乙、丙、丁四家单位投标,招标人可以接收投标文件的情形是(  )。

  A.甲未通过资格预审

  B.乙的投标文件逾期送达

  C.丙的投标文件未按要求密封

  D.丁的投标文件修改后又按时提交

  参考答案:D

  参考解析:《招标投标法实施条例》规定,未通过资格预审的申请人提交的投标文件,以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人应当拒收。故D选项正确。

  36[单选题] 人民法院审理民事案件,只能不公开审理的案件是(  )。

  A.涉及个人隐私

  B.涉及国家秘密

  C.涉及商业秘密

  D.离婚案件

  参考答案:B

  参考解析:《民事诉讼法》规定,人民法院审理民事案件,除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外,应当公开进行。离婚案件,涉及商业秘密的案件,当事人申请不公开审理的,可以不公开审理。

  37[单选题] 某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由(  )主持验收。

  A.项目经理

  B.项目技术负责人

  C.监理工程师

  D.建设单位驻工地代表

  参考答案:C

  参考解析:《民用建筑节能条例》第16条规定:“未经监理工程师签字,墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工”。《建筑工程施工质量验收统一标准》规定:“节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加”。故C为正确选项。

  38[单选题] 下列人员中,属于建筑施工特种作业人员的是(  )。

  A.木工

  B.钢筋工

  C.瓦工

  D.电工

  参考答案:D

  参考解析:根据住建部《建筑施工特种作业人员管理规定》,建筑施工特种作业包括:(1)建筑电工;(2)建筑架子工;(3)建筑起重信号司索工;(4)建筑起重机械司机;(5)建筑起重机械安装拆卸工;(6)高处作业吊篮安装拆卸工;(7)经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。故D为正确选项。

  39[单选题] 承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告,比合同约定工期提前一周,但发包人以工程存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商,于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为(  )。

  A.3月5日

  B.3月12日

  C.3月20日

  D.4月10日

  参考答案:D

  参考解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第15条规定:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。据此本条应理解为:建设工程竣工前当事人对工程质量发生争议(此时已提交竣工验收报告),经鉴定合格的,竣工日期应当以鉴定合格之日为准,工期顺延。故D选项正确。

  40[单选题] 行政诉讼中,原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的,由(  )人民法院管辖。

  A.最先收到起诉状的

  B.共同上一级法院指定的

  C.被告最先提交书面答辩状的

  D.最先收取案件受理费的

  参考答案:A

  参考解析:《行政诉讼法》第20条规定:“两个以上人民法院都有管辖权的案件,原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的,由最先收到起诉状的人民法院管辖”。故A为正确选项。

分享到

您可能感兴趣的文章