一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

　　1[单选题] 根据《物权法》规定，国家依照法律规定的权限和程序征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及不动产，是为了(　　)的需要。

　　A.宪法

　　B.国家利益

　　C.公共利益

　　D.国家安全

　　参考答案：C

　　参考解析： 《物权法》规定，为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及其他不动产。C项正确。

　　2[单选题] 关于建设单位安全生产责任的说法，错误的是(　　)。

　　A.应当向施工企业提供地下管线资料

　　B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期

　　C.应当进行安全施工技术交底

　　D.应当对拆除工程进行备案

　　参考答案：C

　　参考解析： 《建设工程安全生产管理条例》第6条规定，建设单位应当向施工企业提供包括地下工程在内的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整;第7条规定，建设单位不得压缩合同约定的工期;第11条规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。本题中，进行安全施工技术交底属于施工企业的安全责任。故C为正确选项。

　　3[单选题] 甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自(　　)时起不具有法律效力。

　　A.合同订立

　　B.合同生效

　　C.当事人提起诉讼

　　D.法院判决生效

　　参考答案：A

　　参考解析： 《合同法》第56条规定：“无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力”。故A为正确选项。

　　4[单选题] 根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是(　　)。

　　A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标

　　B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整

　　C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整

　　D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人

　　参考答案：A

　　参考解析： 《招标投标法实施条例》第51条规定：“投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价”的，评标委员会应当否决其投标;第49条规定：“招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据”;《招标投标法》第40条规定：“招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人”。故A为正确选项。

　　5[单选题] 建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当(　　)投入使用。

　　A.在主体工程竣工验收后10日内

　　B.在主体工程竣工验收后15日内

　　C.与主体工程同时

　　D.自建设项目试生产之日起3个月内

　　参考答案：C

　　参考解析： 《环境保护法》第26务规定：建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。故C为正确选项。

　　6[单选题] 下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是(　　)。

　　A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人、其他组织投标

　　B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公开招标

　　C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上不特定的法人发出投标邀请书

　　D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，受自然环境限制、只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标

　　参考答案：D

　　参考解析： 公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。《招标投标法》规定，招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力，资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。故D为正确选项。

　　7[单选题] 甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订《合作开发合同书》，其中约定了仲裁条款。以下可能导致原仲裁条款失效的情形是(　　)。

　　A.《合作开发合同书》无效

　　B.双方重新达成新的仲裁协议

　　C.《合作开发合同书》解除

　　D.双方就利益分配事宜达成补充协议

　　参考答案：B

　　参考解析： 《仲裁法》第16条规定：“仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力”。本题中。B项是双方重新达成的仲裁协议，因此原仲裁条款失效。故B为正确选项。

　　8[单选题] 劳务派遣只能在临时性岗位上实施，其临时性岗位是指(　　)。

　　A.为主营业务提供服务的岗位

　　B.可有其他人接替的岗位

　　C.存续时间不超过6个月的岗位

　　D.劳务用工岗位

　　参考答案：C

　　参考解析： 2014年1月人力资源社会保障部发布的《劳务派遣暂行规定》进一步规定，临时性工作岗位是指存续时间不超过6个月的岗位;辅助性工作岗位是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位;替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位。

　　9[单选题] 除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起(　　)日内作出行政许可决定。

　　A.10

　　B.20

　　C.30

　　D.45

　　参考答案：B

　　参考解析： 《行政许可法》第42条规定：“除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定”。故B为正确选项。

　　10[单选题] 某建筑节能分部工程施工完毕后，由(　　)组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。

　　A.建设单位

　　B.设计单位

　　C.监理单位

　　D.施工单位

　　参考答案：C

　　参考解析： 《民用建筑节能条例》第16条规定：“墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理”。“未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工”。因此，应由监理单位组织相关人员对节能工程进行分部分项验收。故C为正确选项。

　　11[单选题] 甲建筑公司为项目总承包单位，按照合同约定将幕墙工程分包给乙施工单位，竣工验收后使用中幕墙密封出现质量问题造成建设单位一定损失，则(　　)。

　　A.建设单位自己承担责任

　　B.建设单位可以直接要求乙施工单位予以赔偿

　　C.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿

　　D.在乙施工单位无力赔偿的情况下，建设单位才可以向甲建筑公司要求赔偿

　　参考答案：B

　　参考解析： 尽管幕墙工程施工单位为幕墙工程的实际施工人，但其作为甲建筑公司的分包单位，甲建筑公司作为总包单位仍须就分包工程的施工质量同分包单位向建设单位承担连带责任，此时建设单位可向甲公司提出赔偿请求，也可以直接向乙施工单位提出赔偿请求。故B为正确选项。

　　12[单选题] 甲公司因拟开发某住宅小区工程，向B市规划委员会申请办理《建设工程规划许可证》。B市规划委员会经审查认为：甲公司申报工程的建筑密度不符合城乡规划的要求，依法向甲公司做出不予行政许可的决定，则下列表述错误的是(　　)。

　　A.甲公司有权对不予行政许可的决定提出行政复议

　　B.甲公司有权对不予行政许可的决定直接提起行政诉讼

　　C.甲公司提出行政复议后对复议决定不服的，不能再提起行政诉讼

　　D.甲公司不服不予行政许可的决定，有权选择提起行政复议或行政诉讼

　　参考答案：C

　　参考解析： 《行政复议法》第5条规定：“当事人对复议决定不服的，可以依法提起行政诉讼，但法律规定行政复议决定为最终裁决的除外”。本题中的情形不属于法律规定行政复议决定为最终裁决的情形，因此甲公司对复议决定不服，有权提起行政诉讼。故C为正确选项。

　　13[单选题] 下列关于企业职工一方与用人单位订立的集体合同的表述中，错误的是(　　)。

　　A.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门

　　B.依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力

　　C.劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效

　　D.用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得高于集体合同规定的标准

　　参考答案：D

　　参考解析： 集体合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于当地人民政府规定的最低标准;用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于集体合同规定的标准。集体合同订立后，应当报送劳动行政部门;劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效。依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力。故D为正确选项。

　　14[单选题] 根据《建筑业企业资质管理规定》，企业未按要求提供企业信用档案信息，逾期未改正的，处(　　)罚款。

　　A.5000元

　　B.1000元以上1万元以下

　　C.1万元

　　D.违法所得额0.5%～1%

　　参考答案：B

　　参考解析： 《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业未按照本规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正;逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。B项正确。

　　15[单选题] 施工许可证与安全生产许可证之间的关系是(　　)。

　　A.两者无任何关系

　　B.两者同时取得

　　C.施工许可证以安全生产许可证为前提

　　D.安全生产许可证以施工许可证为前提

　　参考答案：C

　　参考解析： 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，县级以上人民政府建设主管部门应当加强对建筑施工企业安全生产许可证的监督管理。建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。故C为正确选项。

　　16[单选题] 根据《物权法》的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自(　　)时发生效力。

　　A.动产交付

　　B.该约定生效

　　C.登记备案

　　D.动产转让合同生效

　　参考答案：B

　　参考解析： 《物权法》第23条规定：“动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外”;第27条规定：“动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自该约定生效时发生效力”。故B为正确选项。

　　记忆难度： 容易(0)一般(1)难(1)笔 记： 记笔记

　　17[单选题] 当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由(　　)承担。

　　A.受害职工

　　B.用人单位

　　C.鉴定机构

　　D.劳动部门

　　参考答案：B

　　参考解析： 《工伤保险条例》第19条规定：“职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任”。故B为正确选项。

　　18[单选题] 某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB(A)。则环保部门正确做法应是(　　)。

　　A.向周围居民解释后可继续施工

　　B.要求办理手续后继续施工

　　C.要求施工单位增加补偿费

　　D.责令立即停止施工

　　参考答案：D

　　参考解析： 《环境噪声污染防治法》第30条规定：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。排放限值为昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。故D为正确选项。

　　19[单选题] 安全事故调查和处理具体办法的制定机关是(　　)。

　　A.国务院

　　B.国务院建设行政主管部门

　　C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门

　　D.县级建设行政主管部门

　　参考答案：A

　　参考解析： 根据《安全生产法》的规定，事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。事故调查和处理的具体办法由国务院制定。国务院制定并于2007年6月1日起施行《生产安全事故报告和调查处理条例》，规范生产安全事故的报告和调查处理，落实生产安全事故责任追究制度。故A选项正确。

　　20[单选题] 中外合资经营建筑业企业，中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的(　　)。

　　A.25%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.60%

　　参考答案：A

　　参考解析： 中外合资经营建筑业企业，中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的25%。故A为正确选项。

　　21[单选题] 甲经长期研究发明了某种涂料，2011年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予甲专利权。该专利权届满的期限是(　　)。

　　A.2031年3月5日

　　B.2031年3月15日

　　C.2031年5月15日

　　D.2033年2月13日

　　参考答案：B

　　参考解析： 《专利法》第42条规定：发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。故B为正确选项。

　　22[单选题] 以下招标范围内的各类工程建设项目的项目总投资额均在人民币3000万元以下，其中必须招标的是(　　)。 .

　　A.甲工程施工单项合同估算价为人民币150万元

　　B.乙工程重要货物采购单项合同估算价为人民币80万元

　　C.丙工程勘察、设计服务单项合同估算价为人民币80万元

　　D.丁工程监理服务单项合同估算价为人民币30万元

　　参考答案：C

　　参考解析： 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。故C为正确选项。

　　23[单选题] 我国《劳动合同法》约定的劳动试用期最长不超过(　　)。

　　A.1个月

　　B.3个月

　　C.6个月

　　D.1年

　　参考答案：C

　　参考解析： 《劳动合同法》第19条规定，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。故C为正确选项。

　　24[单选题] 船舶、航空器和机动车其所有权的取得，依(　　)设立。

　　A.交付

　　B.登记

　　C.签订转让合同

　　D.备案

　　参考答案：A

　　参考解析： 根据《物权法》的规定，动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。故A为正确选项。

　　记忆难度： 容易(1)一般(0)难(1)笔 记： 记笔记

　　25[单选题] 根据《建设工程安全生产管理条例》，关于建设单位安全责任的说法中，错误的是(　　)。

　　A.对向施工企业提供的勘察资料的真实性、正确性、完整性负责

　　B.进行安全施工技术交底

　　C.依法履行合同，不得压缩合同约定的工期

　　D.对拆除工程进行备案

　　参考答案：B

　　参考解析： 《建设工程安全生产管理条例》第6条规定：“建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物，地下工程的有关资料，保证资料的真实、准确、完整”;第7条规定：“建设单位不得压缩合同约定的工期”;第11条规定：“建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案”;第27条规定：“建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认”。本题中，只有B选项不属于建设单位的安全责任。故B为正确选项。

　　26[单选题] 人民法院审理行政案件，不适用(　　)。

　　A.公开审理

　　B.开庭审理

　　C.两审终审制

　　D.调解

　　参考答案：D

　　参考解析： 《行政诉讼法》第50条规定：“人民法院审理行政案件，不适用调解”，这是行政诉讼不同于民事诉讼的显著区别之一。故D为正确选项。

　　27[单选题] 某施工企业将承揽的工程发包给自然人甲完成，甲聘用的工人在作业中受伤;下列说法中正确的是(　　)。

　　A.施工企业属于转包行为

　　B.甲应承担受伤人员的工伤保险责任

　　C.受伤工人不可以向施工企业追偿

　　D.施工企业为承担工伤保险责任的单位

　　参考答案：D

　　参考解析： 2014年6月公布的《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》中规定，社会保险行政部门认定下列单位为承担工伤保险责任单位的，人民法院应予支持：(1)职工与两个或两个以上单位建立劳动关系，工伤事故发生时，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位;(2)劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，派遣单位为承担工伤保险责任的单位;(3)单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，指派单位为承担工伤保险责任的单位;(4)用工单位违反法律、法规规定将承包业务转包给不具备用工主体资格的组织或者自然人，该组织或者自然人聘用的职工从事承包业务时因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位;(5)个人挂靠其他单位对外经营，其聘用的人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位。前款第(4)、(5)项明确的承担工伤保险责任的单位承担赔偿责任或者社会保险经办机构从工伤保险基金支付工伤保险待遇后，有权向相关组织、单位和个人追偿。

　　28[单选题] 以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中，错误的是(　　)。

　　A.合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权

　　B.专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一

　　C.仲裁以不公开审理为原则

　　D.仲裁裁决一经作出即发生法律效力，不能上诉

　　参考答案：A

　　参考解析： 《民事诉讼法》第124条规定：当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外;《仲裁法》第5条规定：依照法律规定，双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁不得向人民法院起诉的，人民法院应告知原告向仲裁机构申请仲裁。故A为正确选项。

　　29[单选题] 关于两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，下列说法正确的是(　　)。

　　A.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

　　B.建筑施工企业可以允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书承揽工程

　　C.应当按照资质等级高的单位的资质等级范围承揽工程

　　D.应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

　　参考答案：D

　　参考解析： 《建筑法》规定，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。《招标投标法》规定，由同一专业的单位组成联合的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。故D为正确选项。

　　30[单选题] 甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为符合法律规定的是(　　)。

　　A.以甲的名义在媒体上发布招标公告

　　B.修改经甲同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件

　　C.根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人

　　D.将工程招标代理业务转让给其他招标代理机构

　　参考答案：A

　　参考解析： 根据《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》，工程招标代理机构在工程招标代理活动中不得未经招标人书面同意，转让工程招标代理业务;不得擅自修改经招标人同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件。因此，B、D选项错误。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标代理机构无权确定投标人中标。C选项错误。故A选项正确。

　　31[单选题] 在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为(　　)。

　　A.知情权

　　B.紧急避险权

　　C.拒绝权

　　D.建议权

　　参考答案：B

　　参考解析： 根据《安全生产法》的规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。《建设工程安全生产管理条例》也规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。故B为正确选项.

　　32[单选题] 下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是工程项目管理企业(　　)。

　　A.可以直接从事该工程项目的勘察、设计、施工

　　B.可以直接与该工程项目的总承包企业签订合同

　　C.可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合同

　　D.受发包单位委托履行工程监理职责

　　参考答案：C

　　参考解析： 工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察、设计、施工等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。故C为正确选项。

　　33[单选题] 下列事项中，可以不设行政许可的是(　　)。

　　A.建设工程规划

　　B.市场竞争机制能够有效调节的事项

　　C.一级建造师资格

　　D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项

　　参考答案：B

　　参考解析： 我国《行政许可法》第12条规定了可以设定行政许可的6种情形，本题A、C、D选项符合其中第(1)、(3)、(5)项规定。《行政许可法》第13条规定了可以不设行政许可的4种情形，其中第(2)项规定：“市场竞争机制能够有效调节的事项”，可以不设行政许可。故B为正确选项。

　　34[单选题] 发包人将全部施工任务发包给具有总承包资质的建筑业企业，由总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务，此种总承包是(　　)。

　　A.项目总承包

　　B.施工总承包

　　C.建设总承包

　　D.工程总承包

　　参考答案：B

　　参考解析： 施工总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业，由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务。故B为正确选项。

　　35[单选题] 当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向(　　)申请执行。

　　A.申请人所在地的中级人民法院

　　B.被执行人所在地的基层人民法院

　　C.被执行财产所在地的中级人民法院

　　D.被执行人所在地的高级人民法院

　　参考答案：C

　　参考解析： 根据《仲裁法》第62条、《最高人民法院关于适用<人民共和国仲裁法>若干问题的解释》第29条的规定，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。故C为正确选项。

　　36[单选题] 《安全生产许可证条例》的直接立法依据是(　　)。

　　A.《人民共和国宪法》

　　B.《建设工程安全生产管理条例》

　　C.《人民共和国安全生产法》

　　D.《人民共和国行政许可法》

　　参考答案：C

　　参考解析： 我国法律效力层级顺序为：宪法，效力层级最高;法律，效力次之;行政法规等。本题中，《安全生产许可证条例》的直接立法依据是《人民共和国安全生产法》。故C为正确选项。

　　37[单选题] 《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制(　　)。

　　A.许可

　　B.赔偿

　　C.执行

　　D.处罚

　　参考答案：C

　　参考解析： 《行政强制法》第2条规定：“本法所称行政强制，包括行政强制措施和行政强制执行”。故C为正确选项。

　　38[单选题] 多位投标人参与某工程投标，下列属于投标人之间相互串通投标的情形是(　　)。

　　A.招标人向投标人泄露标底

　　B.投标人之间同属一个行业协会

　　C.投标人之间均高价投标

　　D.委托同一个人办理投标事宜

　　参考答案：D

　　参考解析： 根据《招标投标法实施条例》第39条规定，投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容，或者属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标的，均属于投标人相互串通投标;第40条规定“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的，视为投标人相互串通投标。本题中，A选项属于招标人与投标人相互串通投标;B选项虽然投标人同属一个行业协会，但并没有协同投标行为;C选项虽然投标人之间均高价投标，但并没有共同协商投标报价，所以均不符合题意;D选项属于法定视为投标人相互串通投标情形。故D为正确选项。

　　39[单选题] 商事仲裁裁决书自(　　)起发生法律效力。

　　A.作出后15日

　　B.送达当事人之日

　　C.作出后10日

　　D.作出之日

　　参考答案：D

　　参考解析： 《仲裁法》第24条规定：“裁决书自作出之日起发生法律效力”。故D为正确选项。

　　40[单选题] 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中指出，我国依法治国的总目标是(　　)。

　　A.实现科学立法

　　B.建立公正司法

　　C.坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设

　　D.建设社会主义法治国家

　　参考答案：D

　　参考解析： 党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中指出，全面推进依法治国，总目标是建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家。为此，要坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，促进国家治理体系和治理能力现代化。D项正确。

　　41[单选题] 化工厂生产过程中产生水污染，被环保部门责令采取治理措施，同时应按照国家规定缴纳(　　)，此款用于污染的防治。

　　A.罚金

　　B.罚款

　　C.排污费

　　D.超标准排污费

　　参考答案：D

　　参考解析： 《水污染防治法》规定了“排污即收费”原则，即对排污单位只要排放水污染物，不管是否超标，都要征收排污费;超过国家或者地方规定的污染物排放标准的，按照国家规定缴纳超标准排污费。但超标排污单位缴纳了超标排污费并非就可以合法超标排污了。故D为正确选项。

　　42[单选题] 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人在同一时期最多能承担(　　)个工程项目的管理工作。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　参考答案：A

　　参考解析： 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作。故A为正确选项。

　　43[单选题] 关于分包工程的项目管理机构，下列说法正确的是(　　)。

　　A.分包工程发包人可根据组织管理所承包工程的施工活动情况决定是否设立项目管理机构

　　B.项目管理机构应当具有高于承包工程的规模、技术复杂程度的技术、经济管理人员

　　C.项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员

　　D.分包工程发包人将工程分包后，可以不在施工现场设立项目管理机构，但必须派驻相应人员

　　参考答案：C

　　参考解析： 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中规定，分包工程发包人应当设立项目管理机构，组织管理所承包工程的施工活动。项目管理机构应当具有与承包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员。其中，项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员(即与本单位有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系的人员)。分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。按照我国法律的规定，转包是必须禁止的。故C为正确选项。

　　44[单选题] 某工程项目进行施工招标，下列属于招标人与投标人相互串通的情形是(　　)。

　　A.招标人在开标后向某投标人详细介绍了招标投标情况

　　B.招标人向投标人泄露评审委员会成员信息

　　C.投标人之间竞相低价投标

　　D.投标人提供虚假财务状况和业绩

　　参考答案：B

　　参考解析： 根据《招标投标法实施条例》第41条规定，“招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人”的，或者“招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息”的，均属于招标人与投标人串通投标。本题中，A选项是开标之后的行为，不属于招标人与投标人串通投标;而C和D选项不涉及与招标人之间的串通行为。故B为正确选项。

　　45[单选题] 关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是(　　)。

　　A.仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定

　　B.当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭

　　C.由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定

　　D.仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员

　　参考答案：C

　　参考解析： 我国《仲裁法》第30条规定：“仲裁庭可以由三名仲裁员或者一名仲裁员组成。由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员”;第31条规定：“当事人约定由一名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员”。故C为正确选项。

　　46[单选题] 下面说法正确的是(　　)。

　　A.抵押人不能转让抵押物

　　B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭

　　C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭

　　D.债务履行期限届满，债权人可以将抵押物归己

　　参考答案：B

　　参考解析： 《物权法》第172条规定：设立担保物权，应当依照本法和其他法律的规定订立担保合同。担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效，担保合同无效，但法律另有规定的除外。第174条规定：担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，担保物权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。但若没有保险金、赔偿金或者补偿金的，抵押权消灭。第186条规定：抵押权人在债务履行期届满前，不得与抵押人约定债务人不履行到期债务时抵押财产归债权人所有。第191条规定：抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。故B为正确选项。

　　47[单选题] 因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由(　　)按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

　　A.建设行政主管机关

　　B.招标人或其委托的招标代理机构

　　C.原评标委员会

　　D.新组建的评标委员会

　　参考答案：C

　　参考解析： 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。故C为正确选项。

　　48[单选题] 施工项目的开工日期是指(　　)。

　　A.合同协议书约定的开工日期

　　B.监理人按照约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期

　　C.发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期

　　D.发包人指定的开工日期

　　参考答案：C

　　参考解析： 开工日期是指发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

　　开工日期包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期，是指合同协议书约定的开工日期。实际开工日期，是指监理人按照约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

　　经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

　　49[单选题] 土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得(　　)的同意。

　　A.土地管理部门

　　B.城市规划行政主管部门

　　C.有批准权的人民政府

　　D.出让方和城市规划行政主管部门

　　参考答案：D

　　参考解析： 根据《城市房地产管理法》第18条规定，土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和市、县人民政府城市规划行政主管部门的同意，签订土地使用权出让合同变更协议或者重新签订土地使用权出让合同，相应调整土地使用权出让金。故D为正确选项。

　　50[单选题] 某住宅工程在保修期内，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由(　　)承担。

　　A.设计单位

　　B.施工单位

　　C.产权人

　　D.开发商

　　参考答案：C

　　参考解析： 在保修期内，发生地震，此为不可抗力影响，施工单位不承担保修责任，应由房屋所有权人承担责任。故C为正确选项。